1. [新华网]世界贸易组织争端解决机构同意中国、欧盟、俄罗斯等7个世贸组织成员的要求，设立专家组审查美国钢铝关税措施，以确认该措施是否违反世贸组织规则。
2. [人民日报]D&G杜嘉班纳辱华事件持续发酵，中国多家电商下架其产品；人民日报评：时尚包不住丑陋，“精分”注定破产；中央政法委评：事关国格，无法容忍。
1. [法制网]交通运输部印发《农村公路建设质量管理办法》，明确农村公路建设工程实行质量责任终身制。
2. [澎湃网]天津通过《天津市预防和治理校园欺凌若干规定》，保护学生身心健康；这是我国首部规范校园欺凌预防和治理的地方性法规。
3. [新华网]北京发布《养老服务机构监管办法》，明确养老机构如存在欺老虐老行为、弄虚作假套取骗取财政资金等，将录入诚信档案以及黑名单。
4. [新华社]教育部：全国中小学生校外培训机构管理服务平台即将上线，可实现全国联网查询和监管。
5. [法制网]上海金融法院首案落槌：东方证券公司诉北京弘高中太投资公司质押式证券回购违约，投资公司被判赔1.2亿余元。
1. [新华网]深交所起草《深圳证券交易所上市公司停复牌业务信息披露指引（征求意见稿）》，向市场公开征求意见，拟规定仅发行股份重组可停牌且时间不超10个交易日。
2. [深圳特区报]首部《中国城市创新竞争力发展报告（2018）》蓝皮书发布，深圳在中国副省级城市创新竞争力排名中位居第一；同时深圳位列中国城市创新竞争力排名前三甲。
3. [深圳晚报]深圳市政府：破坏森林资源，涉嫌犯罪的不得以罚代刑、降格处理。
1. [新华网]长春两家生物制药企业人用狂犬病疫苗再次出现问题：10万瓶狂犬病疫苗被拒签发；不予签发意味着该产品无法获得上市许可。
2. [澎湃网]深圳警方发布“店主见义勇为制止猥亵却被罚200”一事完整视频：猥亵人员停止违法行为后，店主再次一脚踢到其头部；警方肯定店主见义勇为的同时，对其过当行为罚款200元。
3. [澎湃网]安徽两屠宰点活牛注水事件引发热议：黄牛12小时被注水120斤痛到跪倒；监管部门：两屠宰点已被取缔，负责人已被控制。
4. [法制日报]“马拉松志愿者递国旗”事件持续发酵：马拉松井喷式发展背后存诸多管理困局，只有当赛事管理者与参与者在专业层面同步提升,马拉松赛事才能真正配得上“国际”标签,才能得到更多认可。
1. [环球网]致47名中国人遇难的普吉沉船曝光：船底有3吨违规配重水泥；真正沉船原因需等专业调查小组7日内全面勘察后才知晓。
2. [新华网]以色列警方建议本国监察机构以欺诈和违背信任罪名起诉现任内政部长阿里耶·德里，后续将由总检察长决定是否对他提起诉讼。
保全保险费到底应由谁承担?
【阅读提示】最高法院于2017年9月作出的(2017)最高法民终437号判决中认为：保全保险费系保全申请人支出的合理必要费用，属于合理支出的诉讼费用，应由败诉方承担。此前亦有多个法院判例认为保全保险费并不属于必然发生的费用，不应有败诉方承担。本文案例要旨为最高法院作出的最新裁判观点，其他法院在裁判同类案件时多会有所参考。
中华人民共和国最高人民法院
民 事 判 决 书
(2017)最高法民终437号
上诉人(原审被告)：中国房地产开发集团哈尔滨有限公司。
被上诉人(原审原告)：江苏省苏中建设集团股份有限公司。
上诉人中国房地产开发集团哈尔滨有限公司(以下简称中房集团)因与被上诉人江苏省苏中建设集团股份有限公司(以下简称苏中集团)建设工程施工合同纠纷一案，不服黑龙江省高级人民法院(2016)黑民初28号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年6月7日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人中房集团委托诉讼代理人薛维娟、曹毅，被上诉人苏中集团委托诉讼代理人肖兴诚、王峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
中房集团上诉请求：1.撤销黑龙江省高级人民法院(2016)黑民初28号民事判决第一至六项，将本案发回重审或者查清事实后改判。
2.苏中集团负担一、二审相应诉讼费用。
在二审庭审中，中房集团当庭变更上诉请求为：
1.撤销黑龙江省高级人民法院(2016)黑民初28号民事判决第一至七项，将本案发回重审或改判驳回苏中集团的全部诉讼请求。
2.本案一、二审诉讼费用由苏中集团负担。
事实和理由：(一)一审判决认定双方当事人于2013年11月26日签订的《施工协议》无效系认定事实不清。案涉“中房集团金蓝湾”工程项目三标段《建设工程施工合同》(以下简称三标段《施工合同》)和四标段《建设工程施工合同》(以下简称四标段《施工合同》)作为备案合同，均约定双方可另行签订补充协议，双方据此签订《施工协议》对备案合同作出补充和变更，该协议未对备案合同的实质性内容予以变更，并未损害国家、集体及第三人的利益，且已由双方实际履行，应当认定为有效合同。
(二)苏中集团提供的《工程结算书》不应作为确认工程价款的依据。
1.双方2015年12月25日签订的《协议书》约定中房集团应在90日内完成工程结算审核工作，苏中集团负有配合义务。中房集团在约定期限内一直积极与苏中集团沟通，而苏中集团拒绝配合，故意逃避审核造成中房集团审核逾期。中房集团在2016年2月23日对工程量进行了最终结算，经审核的工程总价为105082228.02元，与苏中集团《工程结算书》相差51972132.21元。中房集团没有恶意拖延结算工程价款，本案不应适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条的规定来确定工程价款结算依据。鉴于双方各自结算的工程价款差距过大，应由双方一一核对确定最终的工程量和工程价款，或者进行司法鉴定。
2.未完工程造价7590438.49元应从工程总结算中予以扣除，一审判决仅扣除双方达成一致的三项工程造价1076858.05元，系认定事实不清。
3.中房集团直接向材料商支付了集中采购供应的材料款6413000.35元，苏中集团单方提供的《工程结算书》未将此部分款项扣除错误。
4.苏中集团提供的《工程结算书》中存在故意多算工程量、增加取费标准等技术问题，多计工程价款高达51972132.21元。
(三)苏中集团存在违约行为，中房集团有权拒付剩余工程款。1.根据备案的三标段《施工合同》通用条款47.2条的约定，如果承包人未按规定提交竣工资料或提交的竣工资料不符合要求，则认为工程未达到竣工条件。苏中集团至今未向中房集团提交竣工图及竣工内页，才导致中房集团未拨付剩余工程款。2.案涉工程存在质量问题。中房集团提交的哈尔滨市建筑工程质量监督站开具的四份《工程实体质量监督抽查记录》能够证明案涉工程存在质量问题，经中房集团多次催告，苏中集团至今未返场整改维修，中房集团享有拒绝支付工程余款的抗辩权。
(四)2015年12月25日《协议书》是中房集团为了保证业主进户被迫与苏中集团签署的，应予以撤销。苏中集团未举证证明其实际损失额度，按照2015年12月25日《协议书》约定的12%年利率支付违约金过分高于实际损失，可预见的损失应按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，违约金应予以扣减。中房集团不负有支付工程预付款的义务，不应支付工程预付款利息。
(五)苏中集团未诉请中房集团承担诉讼保全担保费及保全费，一审判决中房集团承担以上费用超出诉讼请求，且诉讼保全担保费也不应由苏中集团承担。
苏中集团向一审法院起诉请求：
1.中房集团给付苏中集团工程进度款64819331元，赔偿经济损失25862387元，合计90681718元。
2.中房集团自2015年12月26日起，按年利率12%计算利息暂计算至2016年2月29日，其后利息计算至判决付清时止，给付苏中集团工程进度款和赔偿经济损失合计90681718元的利息1768293.5元。
3.中房集团自2012年7月19日起，按中国人民银行同期同类贷款利率计算利息，暂计算至2016年2月29日止，给付工程预付款37218712.5元的违约利息8226782.84元。
4.确认苏中集团对案涉“中房集团金蓝湾”工程项目(以下简称金蓝湾工程)折价或拍卖款享有《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定的优先受偿权，依法优先受偿;
5.案件受理费由中房集团负担。
诉讼过程中，苏中集团增加诉讼请求：
1.中房集团给付苏中集团结算工程款26958577.23元。
2.自2016年3月9日起，按中国人民银行同期同类贷款利率计算利息，判至该笔工程款付清时止，给付苏中集团上述结算工程款26958577.23元的利息。
3.增加诉讼请求的案件受理费，由中房集团负担。
【二审法院】本院认为，综合本案双方当事人的诉辩情况，经征得双方当事人的同意，本案争议焦点为：一、2013年11月26日签订的《施工协议》是否有效;二、案涉工程价款应如何确定;三、苏中集团是否存在违约，中房集团能否拒付剩余工程款;四、2015年12月25日《协议书》约定的经济损失是否超出可预见范围而应予调整以及工程预付款利息应否支持;五、中房集团应否承担诉讼保全担保保险费及保全费。
苏中集团在本案一审庭审中当庭增加诉讼请求，请求中房集团支付诉讼保全担保保险费，符合《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百三十二条关于原告在案件受理后法庭辩论结束前增加诉讼请求的时限规定。一审判决支持苏中集团的该项诉讼请求不属于超出诉讼请求判决。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条第二款关于“人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请”的规定以及《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第八条关于“金融监管部门批准设立的金融机构以独立保函形式为财产保全提供担保的，人民法院应当依法准许”的规定，苏中集团可以通过保险公司出具保函的形式为财产保全提供担保，而非必须以自己的财产或他人财产担保。
因中房集团违约引起本案诉讼，苏中集团为此向保险公司交纳的诉讼保全担保保险费系苏中集团支出的合理必要费用，属苏中集团的损失部分，一审判令违约方中房集团承担并无不当。
根据《诉讼费用交纳办法》第六条第二项关于“当事人应当向人民法院交纳的诉讼费用包括：(一)申请费”及第十条第二项关于“当事人依法向人民法院申请下列事项，应当交纳申请费：(二)申请保全措施”的规定，苏中集团申请财产保全需要向法院交纳申请保全费，该费用属于诉讼费用的范畴。根据《诉讼费用交纳办法》第二十九条第一款关于“诉讼费用由败诉方负担”的规定，一审判令中房集团负担保全费并无不当，本院予以维持。
综上所述，中房集团的上诉请求不能成立，应予驳回;一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费696574元，由中国房地产开发集团哈尔滨有限公司负担。
（“案例今选”板块内容来源：微信公众号“民商事裁判规则”。）